一、招标条件：

国家职业教育虚拟仿真示范实训基地能力提升改造工程建设项目工程总承包经洪新经发【2020】11号文批准建设,初步设计经过红谷发改投字【2025】11号文批复，现本工程设计、采购、施工采用总承包(EPC)的方式进行公开招标，资金来源为政府专项债、银行贷款及股东自筹，招标人为江西华天虚拟仿真示范基地有限公司。

 

二、工程概况与招标范围：

1、工程名称：国家职业教育虚拟仿真示范实训基地能力提升改造工程建设项目工程总承包；

2、招标人：江西华天虚拟仿真示范基地有限公司

3、建设地点：项目位于南昌市红谷滩区九龙大道6000号国家职业教育虚拟仿真示范实训基地。

4、工程概况: 建筑面积193993.17㎡，包括4#轨道交通实训楼、5#航空实训楼、6#实训综合楼、7#学生宿舍(北区)、8#学生宿舍(南区)、10#东区地下车库、东区空间联系廊和门房、智能化工程、配套建设室外道路、综合管网、绿化等总图工程。项目建设内容包括：建筑工程、水电工程、消防工程、通风空调工程、电梯工程、装饰工程、抗震支架工程、全变频智慧能源站、光伏发电系统工程、气体灭火工程、生活水泵房设备购置及安装工程、配电室设备购置及安装工程、智能化工程、室外管网、景观园林、工程设计及前期项目未完成的扩建部分等。

5、本工程总投资：346991705.5元，其中模拟清单财审后的建安费339734166.07元，设计费7257539.43元。

6、招标范围：国家职业教育虚拟仿真示范实训基地能力提升改造工程建设项目工程总承包的施工图设计及施工图范围内的项目施工总承包，对应临时设施（含从红线外接驳政府提供的临时水电）及直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作，并最终向建设单位“交钥匙”。

（1）设计范围：包含但不限于红线范围内所有建筑单体的幕墙、给排水、暖通、强弱电、智能化系统、室外道路及管网、园林景观绿化、室内外装修等专业的施工图深化设计及提供施工阶段配合服务，部分专业中标单位不具备二次深化设计能力的，经招标人同意后可委托至具备相关资质的单位实施，费用由中标人承担，招标人不再另行支付任何设计费用。

（2）采购范围：本项目建设内容涉及的有关材料设备的采购、安装、调试和技术指导等全过程服务。

（3）施工范围：施工图纸范围内全部项目的施工及建设方委托的与本项目建设相关其它项目，最终以发包人书面确定的具体工作内容为准。

7、工程质量标准：合格及以上。

8、标段划分：壹个标段。

9、项目计划工期：本项目总工期（指自签订总承包合同之日起至工程交付使用之日期间的工期，包括设计工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等）为12个月，其中施工工期的开工时间以总监理工程师开工令时间为准，不影响总工期的约定。

 

三、投标人资格要求：

本项目采取设计、采购、施工工程总承包方式，投标人须满足以下资格条件：

1、投标人（如为联合体投标的，联合体成员中所有成员单位）须为持有有效的营业执照的独立法人。

2、投标人（如为联合体投标的，联合体成员中施工单位）具备有效的安全生产许可证。

3、投标人（如为联合体投标，联合体成员中的设计单位）须具有建设行政主管部门颁发的下列资质①或②或③：

①工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质；

②工程设计建筑行业甲级资质；

③工程设计综合甲级资质；

4、投标人（如为联合体投标的，联合体成员中施工单位）须具有建筑工程施工总承包一级或以上资质。

5、投标人（如为联合体投标的，联合体成员中的设计单位）投标截止时间前近60个月（不含开标当月，以设计文件审查合格书或合同时间为准）完成过单项合同建筑面积不少于16万平方米的公共建筑设计业绩。

6、投标人（如为联合体投标的，联合体成员中的施工单位）投标截止时间前60个月内（不含开标当月，以竣工验收备案表最终落款时间为准），完成过单项合同建筑面积大于或等于16万平方米的公共建筑工程施工或EPC业绩。

7、外埠来赣设计单位根据赣建科设[2019]44 号文件要求在江西住建云平台完成省外企业进赣登记，且拟派本项目设计人员均应进行登记。

8、外埠来赣施工单位根据赣建审批[2020]4 号文规定在江西住建云平台省外建设工程企业进赣信息登记管理系统登记，且拟派本项目施工人员(施工员、安全员、质量员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员)均应进行登记，根据赣建城镇[2021]19 号文，江西住建云不再办理省外进赣施工企业单项工程投标信息登记。

9、人员要求

（1）拟派项目总负责人：具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级注册建造师注册证书，具备专业：建筑工程；并持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证；

（2）拟派项目总负责人：投标截止时间前60个月内（不含开标当月，以竣工验收备案表最终落款时间或建设工程质量竣工验收意见书时间为准），完成过单项合同金额大于或等于3.5亿，或建筑面积大于或等于16万平方米的公共建筑工程施工或EPC业绩。

（3）设计负责人：具备合格有效的一级注册建筑师注册证书；

（4）施工负责人：具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级注册建造师注册证书，具备专业：建筑工程；持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证；

注：项目总负责人和施工负责人可由一人担任，但项目总负责人和施工负责人不得同时在两个或者两个以上工程项目担任项目总负责人、施工项目负责人；

（5）项目技术负责人：具备工程类高级工程师或以上专业技术职称；

（6）项目管理机构其他人员：施工员、质量员、材料员、标准员、劳务员、机械员、资料员的有效的岗位证书及经年检合格有效的专职安全员安全生产考核合格C证。

10、投标保证金：投标人（如为联合体投标的，由联合体牵头单位提供）提供投标保证金证明材料。

11、联合体协议：本项目接受联合体投标，联合体投标的须提供联合体协议书，联合体单位成员不超过 2 家（一家设计单位和一家施工单位联合），联合体牵头单位必须为施工单位。

12、授权委托书：投标申请人的法定代表人证明书或授权委托人的授权书及本人身份证。

13、信用要求：

①投标人（如为联合体投标的，联合体成员中施工单位和设计单位）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的（招标公告发布前从最高人民法院失信被执行人信息库删除的除外），否则，其投标将被否决。

②投标人（如为联合体投标的，联合体成员中施工单位和设计单位）法人代表未被列入“信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的（招标公告发布前从最高人民法院失信被执行人信息库删除的除外），否则，其投标将被否决。

③拟派的项目总负责人（施工项目负责人）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的（招标公告发布前从最高人民法院失信被执行人信息库删除的除外），否则，其投标将被否决。

④设计负责人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的（招标公告发布前从最高人民法院失信被执行人信息库删除的除外），否则，其投标将被否决。

14、根据《关于进一步治理建设工程领域围标串标、恶意竞标等问题的通知》（洪建发【2020】126 号）精神提供不参与串通投标承诺书（如为联合体投标，联合体成员单位均须提供）。

15、其他要求：

15.1、所提供的材料无伪造证明的承诺书；

15.2、中标后，派驻到现场的人员须与投标时拟派相关人员一致，未经招标人同意不得更换；

15.3具有独立订立合同的能力；

15.4未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

15.5投标人自开标之日（含开标之日）前无被住房和城乡建设行政主管部门作出限制在本地区投标且在限制期内的行政处罚；

 

四、资格审查方式：本工程采用资格后审

 

五、招标文件的获取：

投标人自行从江西省公共资源交易网（https://ggzyjy.jxggzyjy.cn/tpbidder）下载招标文件等资料：获取时间2025年9月26日至2025年10月27日止；

注：各投标人请及时关注网上发布的补充与修改的通知。

 

六、投标文件的递交：

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年10月28日9时30分，地点为江西省公共资源交易网。开标地点（电子投标文件网上投递）:江西省公共资源交易网网上不见面开标大厅。

 

七、投标文件份数：

1、投标人须按招标文件要求在江西省公共资源交易电子交易平台（https://ggzyjy.jxggzyjy.cn/tpbidder）网上递交符合平台要求的电子版投标文件，否则视同未递交投标文件，否决其投标。

2、本项目采用“不见面开标”系统开标，投标人无需到开标现场，投标人应在开标截止时间前1小时进入江西省公共资源交易网-不见面开标大厅进行线上签到（具体详见投标人操作手册），否则无法进入后续的开标环节，如投标人未在投标截止时间前在线签到的视为自动放弃投标。投标人应仔细阅读江西省公共资源交易网（ https://www.jxsggzy.cn/）有关不见面开标的内容，如有疑问请联系新点工作人员，联系电话：400-998-0000。

3、本项目为不见面电子开标，如招标文件中存在纸质化招标有关内容请按照不见面电子开标执行。

 

七、发布公告的媒介：

本次招标公告在江西省公共资源交易网发布。

 

八、联系方式：

招 标 人：江西华天虚拟仿真示范基地有限公司     

地    址：江西省南昌市红谷滩区九龙大道6000号国家职业教育虚拟仿真示范实训基地

联 系 人：成超                  

电    话：18579182070

招标代理机构：江西省机电设备招标有限公司

地址：江西省南昌市东湖区省府大院北二路咨询大厦92号

联 系 人：万里阳                  

电      话：0791-86214279

监督机构：南昌市红谷滩区城乡建设发展中心

电      话：0791-83839363